Договор на изготовление и монтаж

Исполнитель в рамках настоящего Договора принимает на себя обязательства по поручению Заказчика произвести поставку Изделий, далее именуемых Изделия, комплектующие материалы и выполнить по данному Договору работы, далее именуемые Работы. Заказчик в рамках настоящего Договора обязуется оплатить стоимость Изделий, комплектующих материалов и Работ, а также создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке. Осуществить поставку Изделий и выполнение работ, указанных в п.

Договор на изготовление и монтаж металлоизделий

Предмет договора 1. В соответствии и на условиях настоящего договора Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика работы по изготовлению, доставке и установке монтажу металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля WDS ХХХ серии далее — изделия , а Заказчик обязуется создать Исполнителю условия для надлежащего выполнения указанных работ, принять результаты выполненных работ и оплатить их.

Срок выполнения заказа составляет ХХ рабочих дней. Исполнитель обязуется выполнить работы в порядке и на условиях, согласованных сторонами и указанными в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Исполнитель гарантирует сохранение качества и работоспособности изделий, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации, указанных в Гарантийном сертификате на изделия, в течение следующих гарантийных сроков: - на металлопластиковые конструкции в течении 5 лет, с момента передачи Заказчику; - на монтаж в течении 2х лет, с момента передачи результатов работ Заказчику.

Гарантии не распространяются на изделия замер, доставку или монтаж, которых Исполнитель не осуществлял. Исполнитель гарантирует, что все материалы и комплектующие, применяемые в изделиях имеют соответствующие сертификаты и разрешения.

Исполнитель гарантирует соответствие качества выполняемых работ основным требованиям государственных стандартов Украины. В момент заключения настоящего договора Заказчик предупрежден Исполнителем о том, что: - Конкретный состав и объем работ, выполняемых в соответствии с настоящим договором, указан в спецификации и расчетных документах, прилагаемых к договору.

Обязательства сторон 1. Заказчик обязуется: 2. Точно сформулировать условия заказа еще на стадии замеров. Внимательно ознакомиться с листом замеров. При наличии вопросов уточнить их у замерщика и при необходимости потребовать внесения соответствующих изменений в лист замеров.

Проверить соответствие данных, указанных в листе замеров, и спецификации. Подписать документы после ознакомления с ними. С момента подписания сторонами названных документов, условия настоящего договора об объеме, порядке и условиях выполнения работ считаются согласованными и вступают в силу.

Исполнитель не несет ответственности за правильность и достоверность замеров, предоставленных Заказчиком самостоятельно или выполненных по заданию Заказчика третьими лицами. В дни доставки и монтажа, в согласованное сторонами время, находиться на месте производства работ или обеспечить присутствие своего дееспособного представителя, для осуществления действий по приемке результатов выполненных работ.

В случае отсутствия Заказчика его представителя на месте производства работ, сроки доставки и монтажа изделий, переносятся Исполнителем в соответствии с его производственным графиком и заново согласовываются с Заказчиком. Повторная доставка изделий и выезд бригады монтажников оплачиваются Заказчиком дополнительно. Обеспечить сохранность акта сдачи-приемки работ и предъявить его бригадиру монтажников для оформления по первому требованию.

Принять результаты работ выполненных Исполнителем. При наличии претензий к качеству, выполненных работ указать их в Акте сдачи-приемки работ. В случае утраты акта сдачи-приемки работ и или отказа от его подписания работы считаются принятыми фактически. Претензии в отношении недостатков, не указанных в акте сдачи-приемки, Исполнителем не рассматриваются.

Своевременно и в полном объеме оплатить работы. Исполнитель обязуется: 1. Выполнить работы своим инструментом, с применением своих расходных материалов, в порядке и на условиях, указанных в спецификации и расчетных документах, прилагаемых к договору. Выполнить работы в срок, согласованный сторонами. Выдать гарантийный сертификат на установленные изделия, после исполнения Заказчиком всех условий настоящего договора.

Сложить строительный мусор, оставшийся после демонтажа старых изделий и монтажа в мешки Заказчика, если мешки не предоставлены, сложить строительный мусор в одном месте, возле каждого монтируемого изделия или в любом удобном и согласованном сторонами месте. Вынос и вывоз мусора, оставшегося после демонтажа старых изделий и монтажа новых изделий осуществляется силами Заказчика, либо по дополнительной договоренности силами Исполнителя.

Стоимость работ и порядок расчетов. Общая стоимость конструкций, работ, расходных материалов согласована сторонами и составляет ХХХХХ грн. Расчеты между сторонами производятся в национальной валюте — украинской гривне. Право собственности на изделия переходят к Заказчику с момента полной оплаты. В случае не соблюдения Заказчиком сроков внесения предоплаты, сроки выполнения работ по настоящему договору отодвигаются на время просрочки платежа. Прием результатов, выполненных работ.

Прием результатов выполненных работ осуществляется поэтапно: приемка изделий, приемка результатов монтажа изделий и дополнений. Заказчик обязан с участием представителя Исполнителя осмотреть изделия, проверить их качество и соответствие изделий условиям Счета-заказа.

При отсутствии со стороны Заказчика претензий к качеству и соответствию изделий условиям Счета-заказа, Заказчик обязан подписать накладную. При наличии со стороны Заказчика претензий к качеству и соответствию изделий условиям спецификации, на оборотной стороне накладной делаются соответствующие отметки, заверяемые подписью Заказчика его представителя и подписью представителя Исполнителя.

Устранение выявленных недостатков осуществляется Исполнителем безвозмездно в разумный срок, не превышающий 10 десяти рабочих дней с момента подписания накладной. В исключительных случаях отсутствия необходимых материалов, комплектующих и тому подобных обстоятельств не зависящих от воли Исполнителя срок устранения недостатков может быть увеличен, но не более чем на 10 десять рабочих дней. С момента подписания накладной, изделие находиться на ответственном хранении у Заказчика и риск случайной гибели или повреждения изделия переходит к Заказчику.

В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания накладной, изделие возвращается на склад Исполнителя и до момента урегулирования разногласий удерживается Исполнителем. Повторная доставка изделия осуществляется за счет Заказчика, а монтаж изделия производиться, после сто процентной оплаты общей стоимости работ и дополнительных расходов, понесенных Исполнителем вследствие необоснованного отказа Заказчика от приемки выполненных работ. После выполнения каждого этапа работ, и если это требует технологическая необходимость подготовительный этап, монтаж изделий, монтаж дополнений , Заказчик обязан совместно с представителем Исполнителя осмотреть и проверить качество выполненной работы, и при отсутствии претензий подписать Акты сдачи-приемки соответствующего этапа.

При наличии со стороны Заказчика претензий к качеству выполнения работ, сторонами в Актах сдачи-приемки делаются соответствующие отметки. Ответственность сторон 1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров. Если стороны не пришли к единому соглашению, спор передается на рассмотрение суда в соответствии с действующим законодательством Украины. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины.

В этом случае Заказчик самостоятельно несет риск негативных последствий от отсутствия такой изоляции, и претензии по качеству дальнейшей эксплуатации конструкций не принимаются. Заключительные положения 1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором стороны руководствуются действующим законодательством Украины. Перечень документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Спецификация, расходная накладная с актом сдачи-приемки работ переданы Заказчику в момент подписания настоящего договора.

Один экземпляр акта сдачи-приемки работ после подписания сторонами подлежит возврату Исполнителю. В случае невозвращения одного экземпляра акта сдачи-приемки Исполнителю, Заказчику не выдаются паспорта на изделия. Это особенно относится к сбоям в бизнесе, трудовым спорам и задержкам в получении поставок основного сырья для нас или наших поставщиков, суверенных мер или форс-мажорных обстоятельств. Клиенты, которые также являются потребителями, также имеют законное право на изъятие в течение расширенных сроков поставки.

Реквизиты и подписи сторон.

Договор подряда на изготовление и монтаж навеса над автомобильными электронными весами

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. До удовлетворения всех претензий Заказчика или разрешения разногласий расчет по договору не производится. Право собственности и риск случайной гибели переходят к Заказчику в момент подписания акта приемки выполненных работ. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами Договора. Изменения условий настоящего Договора возможны только по соглашению Сторон и в письменной форме.

Вы можете добавить этот документ в свой список с сохраненными документами. Для жалоб на нарушения авторских прав, используйте другую форму. Study lib.

Скачать все автоматизированные шаблоны с программами автоматического составления документов. Предмет договора. Солнечногорск, ул. По завершению работ Исполнитель сдает, а Заказчик принимает по Акту выполненные Исполнителем работы. Стоимость предмета договора.

Договор на изготовление и монтаж конструкций

Предмет договора 1. В соответствии и на условиях настоящего договора Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика работы по изготовлению, доставке и установке монтажу металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля WDS ХХХ серии далее — изделия , а Заказчик обязуется создать Исполнителю условия для надлежащего выполнения указанных работ, принять результаты выполненных работ и оплатить их. Срок выполнения заказа составляет ХХ рабочих дней. Исполнитель обязуется выполнить работы в порядке и на условиях, согласованных сторонами и указанными в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Исполнитель гарантирует сохранение качества и работоспособности изделий, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации, указанных в Гарантийном сертификате на изделия, в течение следующих гарантийных сроков: - на металлопластиковые конструкции в течении 5 лет, с момента передачи Заказчику; - на монтаж в течении 2х лет, с момента передачи результатов работ Заказчику. Гарантии не распространяются на изделия замер, доставку или монтаж, которых Исполнитель не осуществлял. Исполнитель гарантирует, что все материалы и комплектующие, применяемые в изделиях имеют соответствующие сертификаты и разрешения. Исполнитель гарантирует соответствие качества выполняемых работ основным требованиям государственных стандартов Украины.

Договор на изготовление и монтаж фасадных вывесок

Иркутска, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные Спецификацией к настоящему Договору. Предоставить Заказчику квалификационные копии документов свидетельство, удостоверение на сотрудников, выполняющих работы. Принять у Заказчика по Акту приемки-передачи место монтажа фасадной вывески Приложение к Спецификации к настоящему Договору.

Несоблюдение этих требований может привести к лишению прав.

Очевидно, что под колесами транспортных средств ежегодно гибнут не только бродячие животные. Возможность добровольного страхования самозанятого населения стала доступной с 2017 года. Предварительно потребуется завести аккаунт. Медполис нового формата кардинально отличается от бумаги старого образца.

Договор на изготовление и монтаж лестницы

В любом фотоателье просто уточните, Замена водительского удостоверения в 2019 году. На основании нее специалист заполняет акт, перечисляя все имеющиеся повреждения: например, вмятина на крыле либо трещина стекла.

Но, родственники умершего могут отказаться от данного умершим согласия и запретить использование его органов после смерти.

Скорее всего, он думает, что об этом инциденте вскоре забудут, не является в суд, полагая, что таким образом ему не придется давать показания.

За последние 3 года список льгот и их размер не изменился. На нарушителей наложены штрафы на сумму более 1,6 млн руб. Поскольку товар так и не был поставлен, концерн повторно обратился в суд с требованием о возврате перечисленной заводу суммы предварительной оплаты и взыскании неустойки за нарушение срока поставки товара. Но и беспредел коммунальщиков терпеть ни в коем случае не стоит. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 1998г.

Договор на изготовление и монтаж лестницы образец

Прошу обратить внимание на то, что суд сослался на показания свидетелей Гайсина А. Их нельзя пасти в болотистой местности, так как от этого у них могут заболеть копыта. Для проверки нужны обороты указанной ведомости.

Можно в комментариях указать свои интересные случаи. Госпошлина за замену паспорта: когда и сколько платить. Процедура получения бумаги аналогична подаче заявки для разрешения хранения гладкоствольного ружья.

Договор подряда на изготовление и монтаж навеса над автомобильными электронными весами. г. Татарск «__» ______ г. «______», в лице.

Первоначальный взнос за телефон продавец обязан выдать из кассы или вернуть на карту - это зависит от того, каким способом средства были внесены.

Что касается возможностей проездной карты, здесь стоит отметить, она обладает всеми характеристиками обычной платежной карты. В том случае, когда водитель отправляется в офис компании, то его жалобу должны зарегистрировать. Анализы для получения санкнижки. Горячая линия приемной мэра.

Заявитель (в тексте ходатайства лучше указать истец или представитель по доверенности) указывает требования, которые изменяются, и те, которые заявляются вновь, чтобы это было понятно суду и другим участникам дела. В каждом из листков должно быть указано, что человек работает именно по совместительству. Это временное перемещение, как правило, в поисках работы.

Справка из домовой книги.

В тех случаях, когда вам необходимо закончить регистрацию из старого пункта жилья и не прописываться в новом, но физически вы пребываете в другом населенном пункте, рекомендуется прибегнуть к содействию вверенного лица. Даже если автомобиль находился в залоге и продавец не погасил долговую обязанность, кредитор не имеет права конфисковать транспорт для погашения кредита.

В результате лицо получает загранпаспорт в установленные сроки. Перед тем, как получить загранпаспорт осуществляется после подготовки требуемого пакета документа и сканирования узора отпечатка пальцев кандидата (2 пальца), если его возраст больше 12 лет.

Но каких-либо пособий сверх послеродовых и выплат по уходу за вторым малышом не предусмотрено, за исключением положенной суммы маткапитала.

На последней стадии сделки резонно могут возникнуть вопросы: как оформить договор куплипродажи, соблюдая все законодательные акты, какие документы обязательно нужны, чтобы продать квартиру. Если претендент пройдет отбор, то он может выбрать место службы. Заболевания указаны органами исполнительной власти на уровне федерации в соответствующих документах.

Если рассчитанный размер пошлины окажется более 1 000 000 рублей, то истцам, относящимся к одной из приведенных выше групп, будут предоставлены скидки.

Жилье не должно быть куплено с использованием госпрограмм помощи и субсидирования семей. Не бойтесь просить расписку. Заказать ее можно как на юридическое лицо, так и на предпринимателя. Деятельность полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел Украины согласно закону.

Различают пенсии: Для военных по призыву и лиц, совершивших противоправные действия, ставшие причиной инвалидности.

Когда контакт найден, можно заключать договор на оказание риэлторских услуг. Если пенсионер является ветераном войны 1941-1945 годов, российским и советским героем, ветераном труда, то он безвозмездно перемещается на любом городском транспорте, кроме такси и частных маршрутных такси. После получения всех необходимых документов, они могут начинать процесс прописки.

2 КОММЕНТАРИЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, оставьте свой комментарий!
Пожалуйста, введите своё имя